下面是范文网小编收集的工程合同模板5篇 工程合同大全，供大家赏析。
工程合同模板1
协议书
甲方：（以下简称“甲方”）
乙方： 身份证号： (以下简称“乙方”)
甲乙双方为了发挥各自优势，提高社会效益和双方的经济效益。经友好协商，在平等自愿、互惠互利的基础上，对创业城二期续建九标段三栋（11区-3#.4#.7#.8#.9#.10#.11#.12#.13#.32#.33#.34#.35#号楼 ）工程进行合作，为明确双方的权利、义务，达成如下协议。 工程内容：
1、工程名称： 创业城二期续建工程
2、工程地点： 乘风庄 _
3、工程十三栋楼总造价 15200万元(即人民币元，最后以实际结算价为准)。
协议内容：
甲方将“创业城二期续建九标段十三栋楼（11区3#.4#.7#.8#.9#.10#.11#.12#.32#.33#.34#.35# 楼 ）”项目交给乙方按本协议约定的内容独立完成。
一、甲方聘请乙方为上述项目的负责人(直接责任人)，聘请期限自该项目开工之日起至该项目竣工移交给建设单位之日止。乙方承诺按甲方与建设单位签订的合同内容执行。
二、双方的权利与责任
1、由乙方负责组织、安排施工以及处理与此工程相关的全部事宜。
2、由乙方负责购进施工所涉及的各种材料及辅助材料。
3、由乙方负责组织上述工程项目施工所需全部资金。
4、乙方要严格按图纸施工，做好现场签证及完善增加工程的一切确认手续。若所更改内容和增加的工程项目未得到建设方认可的，一切后果及经济责任全部由乙方承担，与甲方无关。
5、乙方向大庆油田房屋开发公司交付合同履约金(1000万元)人民币。招标代理费按照规定支付。
6、乙方负责与建设单位方进行协调，保证工程顺利地进行。
7、如建设单位拖欠应付工程款等款项违反施工合同约定的，由乙方决定是否通过诉讼等方式解决。如乙方决定通过诉讼方式解决的，甲方必须提供相应的手续，因诉讼所产生的费用全部由乙方承担。
8、乙方就该项目全额风险独立经营，自行承担亏损的风险和享有经营收益。乙方的经营收益是指建设单位支付的工程款项扣除施工成本、应交甲方管理费、税金等之后的余额。
9、工程竣工后，若建设单位未支付完全部工程款，仍保留乙方项目经理人身份，此协议继续生效，直至该项目完全终止。
10、工程要根据安全生产条例和《劳动法》的有关规定进行，施工中所发生的安全事故一切由乙方承担，甲方概不负责。施工人员的工伤保险由乙方按有关法律规定在当地办理，乙方为施工人员购买工伤、意外保险，需要甲方配合的，甲方不得拒绝。
11、乙方每个月以书面形式向甲方汇报一次工程进度。
l2、如出现工程质量不合格，经整改后仍未能通过业主验收等情况，所造成的一切后果及经济损失均由乙方承担，同时应按工程总造价的_10%_向甲方赔偿名誉损失。
13、应乙方要求，或甲方认为该项目需要，甲方派人到该工地支持、帮助或协助乙方工作或办理该工程相关事项，均代表乙方，所产生的法律责任和费用全部由乙方承担。
14、甲方于开工前通知乙方。
15、乙方在取得工程款后，应将全部工程款用于本工程，如果甲方发现乙方挪用工程款，甲方有权解除本协议，将工程收回重新组织施工(由甲方委托评估机构评估已做工程造价)，或者由甲方扣除下期工程款(相当于工程总造价的10％)作为乙方违约的违约金。
16、在该工程完工并移交甲方前，乙方承诺保障甲方不承担任何属于乙方在施工过程中发生的因人身伤亡或财产损失所致的责任，保障甲方不承担任何属于乙方施工人员引起之诉讼、控告、索赔的责任及可能发生之相关费用。上述一切责任及费用均由乙方承担。
17、为保证本项目能按期完工，建设单位拨付给甲方的工程款实行专款专用，除甲方特别授权外，乙方不得以借款或其它形式向建设单位支取工程款。
18、建设单位拨付给本工程的款项，甲方在工程款到甲方户上后两天内甲方扣除管理费后拨付给乙方。
三、乙方向甲方上缴管理费、质保金按下列方式支付：
1、乙方按工程总造价的___1_%向甲方上缴管理费，该款项在建设
单位支付的工程款中由甲方直接扣取。
2、乙方向甲方支付工程总造价的1％作为质保金；质保金在工程竣工验收合格、甲方与建设单位签订承包合同中约定的关于工程质量保修(养)期满移交给业主，并把（甲方）要求提供的资料原件移交给（甲方）后，一次性无息支付给乙方。（不提供清单所列资料，质保金不予退还，清单附协议后）
3、工程施工所涉及的税金由乙方负责在当地缴纳，缴纳营业税时应同时缴纳个人和企业所得税；
4、 乙方凭发票、交纳税款凭证(银行小票)收据向甲方申请工程款；
四、违约责任
1、甲乙双方在履行协议中任何一方不得擅自违约及中途退出，如一方违约应承担因此给对方造成的经济损失，并且对方还有权要求违约方继续履行协议或终止协议。
2、未经甲方书面同意不得私刻甲方公章、项目章和财务章等与工程相关的印章，不得以甲方的名义对外签订合同。如乙方违反甲方规定，甲方可单方面终止协议书，并处以协议造价20％的赔偿金，情节严重者，甲方将追究乙方刑事责任。
3、如乙方在工程施工过程中擅自停工，导致工程未完工，则甲方有权选择有工程评估资格的会计师事务所进行评估，经评估后由甲方重新组织施工，同时甲方有权保留追索乙方擅自停工所造成的损失的权利。
4、如乙方施工期间与其雇用的施工人员存在欠薪行为或人身伤亡事故损害赔偿争议，或拖欠供应商的材料货款等经济纠纷在工程竣工之前仍未处理完结，甲方有权在工程款项中直接扣留工程款项用于清还欠薪或做为人身损害赔偿金、材料货款等支付给相关人员，乙方对此不得提出任何异议。
五、其他
1、本协议一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。
2、本协议未尽事宜，由双方另行签订补充协议。
3、本协议自甲、乙双方签字盖章后生效。
4、本协议履行过程中如发生争议、纠纷，双方本着友好合作的原则协商解决；协商不成，可向甲方所在地黑龙江省大庆萨尔图区人民法院提起诉讼。
甲方：乙方：
(盖章)(盖章)
代表人： 代表人：
签约日期： 签约日期：
电话号码； 电话号码：
工程合同模板2
中华人民共和国建设部
国家工商行政管理总局
第一部分 协议书
发包人（全称）：
承包人（全称）：
依照《中华人民共和国工程总包合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议书。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：工程内容：
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）
工程立项批准文号： 资金来源：
二、工程承包范围
承包范围：施工图设计范围内的建筑、装饰、安装工程，但不包括外墙幕墙工程、雨篷及钢结构工程、电梯工程、通风及空调工程、弱电工程、消防工程及精装修工程。
三、工程总包合同工期
开工日期：年 月 日（以开工令为准）
交工日期：年 月 日（具备部分精装修队伍进场条件），月 日完成所承包范围的所有分项工程。
四、质量要求
工程质量要求： 合 格
五、工程总包合同价款
金额（大写）： 暂定人民币 仟 佰万元（以工程结算为准） 元
六、组成工程总包合同的文件
组成本工程总包合同的文件包括：
１、本工程总包合同协议书
２、中标通知书
３、投标书及其附件
４、本工程总包合同专用条款
５、本工程总包合同通用条款
６、标准、规范及有关技术文件
７、图纸
8、工程量清单
9、工程报价或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本工程总包合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本工程总包合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照工程总包合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照工程总包合同约定的期限和方式支付工程总包合同价款及其他应当支付的款项。
十、工程总包合同生效
工程总包合同生效时间： 年 月 日
工程总包合同订立地点：
本工程总包合同约定自双方后生效。
发 包 人：（公章） 承 包 人：（公章）住所： 住所：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电话： 电话：
传真： 传真：
开户银行： 开户银行：
账号： 账号：
邮编： 邮编：
鉴证意见：
经办人：
鉴证机关：
年 月
日
工程合同模板3
甲方：(发包方)
乙方：(承包方)
根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程项目的顺利完成。在自愿、平等、互助的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。
第一条工程概况
(一)工程名称：
(二)工程地点：
(三)工程范围：877号地块一期、二期项目A标段土方外运工程(不含挖机费用)
(四)工程造价：考虑到目前市场的不稳定性，经双方商定，同意按上述工程开工前扬州市场上合理的土方外运市场综合单价进行按实结算。
第二条工程期限
满足甲方要求。若发生了不可预见或不可抗力时，工期顺延。
第三条工程质量
乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工，确保工程质量，工程验收时，应按图纸和验收标准执行。
第四条工程价款结算方式
(一)本合同全部工程造价的结算按下列方式办理：
本合同的工程量是暂定数量，待甲乙双方在工程完工后按双方认可的实际数量进行最终结算。
(二)工程价款拨付办法：
根据工程进度按实际完成工作量付款。
第五条双方责任
(一)甲方责任
1、甲方提供三通一平。
2、甲方派代表在工地进行技术交底、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等，解决应由甲方解决的问题。
3、协调处理非乙方承担的责任(如周边居民的关系及地方矛盾)。
4、工程变更：甲方应于三天前以书面形式通知乙方，并签订补充合同或另外办理施工签证。
(二)乙方责任
1、乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘察资料编制施工方案，并经甲方同意后施工。
2、乙方应按甲方认可的施工方案严格组织施工，并按甲方要求完成承包项目的所有土方外运工作。
3、乙方应制定安全措施，加强对现场施工人员的安全，如发生事故应由责任方负担。
4、乙方应合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。
5、乙方应服从甲方工地代表的统一指挥。
第六条合同纠纷
因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，可以依法向人民法院起诉。
第七条附则
(一)本合同自双方盖章签字后生效，合同履行完毕后自行无效。
(二)本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体情况议定附加条款，以便共同遵守。
(三)本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
发包方：(章)承包方(章)
委托代理人：委托代理人：
签约时间：年月日签约时间：年月日
工程合同模板4
编号：
北京市装修施工工程合同
甲 方： 乙 方： 工程名称： 工程地点： 承包范围： 承包方式： 工程总造价（金额大写）：
￥ 元
北京市装修工程施工合同条款
依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规。经双方协商就 工程的有关事宜达成如下协议：
第一条：工程概况
1、工程名称：
2、施工内容：
3、工程期限： 年 月 日开工， 年 月 日竣工。
4、承包方式：一切材料乙方自备。
第二条：工程做法及合同价款
注1：按实际完成工程量依据合同单价进行结算。
注2：以上单价为综合单价，包括人工费、材料费、管理费、意外伤害保险费、利润、税金。
注3：工程竣工后，由甲乙双方测量核实所发生的工程量并提供结算清单。 注4：本工程保修期为三年。
第三条：付款方式
1、签合同人员进场甲方付乙方30%的工程款。
2、工程验收合格后，付清余款。
第四条：工程质量标准及保修
1、严格按照《安装分项工程施工工艺规程》及国家现行规范施工及验收。
2、进场先进行原材试验合格后，方可进行安装施工。
3、整体工程完工，乙方自检合格后报验，并以书面形式通知甲方，验收合格后， 双方办理移交手续；验收不合格，乙方必须在限定时间修改后重新报验。验 收结论以甲方出具的《竣工验收通用表》为准。
4、乙方所施工的项目，根据国家有关规定实施保修，竣工验收合格后签订保修 合同，按国家相关规定执行。
第五条：甲方工作
1、由 全面负责本项目的施工监督工作。
2、工程验收合格后，甲方对乙方提交的工程结算单进行审核。
3、甲方街道报验通知时，及时验收。
第六条：乙方的责任和义务
1、由 组织过硬的施工队伍，保证所有施工人员持证上岗并能按操作规 程、规范及有关工艺要求进行施工。全面负责工程的施工质量、工期、成本、 安全生产和文明施工。
安全生产条款：
一、认真遵守安全规程制度和有关安全生产指示，根据本组人员的技术、体力
思想等情况，合理安排工作，做好安全交代，对本组人员在生产中的安全 健康负责。
1、督促本组人员严格遵守各项安全炒作规程和安全生产规章制度，
2、组织搞好安全活动日，开好班前安全会。
3、对新调入工人做好现场安全教育。
4、经常检查所管人员及现场的安全生产情况，发现问题及时解决或及时上报。
5、发生工伤事故要详细记录及时上报，并组织全组人员认真分析，提出防危措 施，发生重大伤亡事故要保护现场，并立即上报。
二、工地安全员职责
1、坚持“安全第一，预防为主”的方针，对本工地人员和新上岗的职工进行安 全生产和文明施工的经常化教育。
2、督促本工地人员严格遵守各项安全操作规程和安全生产规章制度。
3、负责督促和检查个人防护用品的发放和在生产过程中使用情况。
4、协助工地负责人对本工地设施、设备进行安全检查。
5、及时发现事故隐患，与工地负责人一道采取有效措施，防止事故发生。
6、协助工地负责人组织安全活动，制订或修订安全制度。
本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
本合同订立时间： 年月日（即日起生效）
甲方：（章） 乙方： （章）
法定代表人签字： 法定代表人签字：
电话： 电话：
开户银行： 开户银行： 账号： 账号：
工程合同模板5
甲方：---------------------------------（以下简称甲方）
乙方：门窗----------------------------------（以下简称乙方）
经双方友善协商对-----------工程铝合金门窗加工达成以下协议，经双方共同确定，签订本协议，双方共同遵守。
第一条、数量与规格
1、甲方定制的产品系列为--------系列产品铝材，铝材厚度为--------MM,喷涂铝材颜色为------色，接纳-------玻璃。
2、数量为------平方固定窗，单价----------元/平方米，数量为-------扇开门，每扇单价------元。移门--------扇，单价--------元/平方米（具体规格，尺寸按实际测量为准）。
第二条、质量
1、乙方将严格按照国家的相关规定及企业的技术与质量要求执行。
2、乙方生产的--门窗-----门窗产品整窗包修半年，在包修期内除人为破坏的因素外，所有部件的妨碍均无偿负责修理和更换，终生维修。
第三条、进场及安装期
1、本购销合同成立，图纸数量及尺寸确认后，且乙方接到甲方的预付款，次日起----天交货，------天内安装完工。
2、甲方未能实时提供乙方作业面，甲方同意延期。
第四条：工程总造价及付款方式
1、工程报价详见报价明细表：以上单价包括运输，安装，售后办事；
2、工程合计总价-------元，大写（---------------）
3、甲方愿以合同总价的------%,北京安立新技术有限公司，作为定金，即----元付给乙方；乙方货到现场，甲方再付货款-----元付给乙方；乙方门窗安装完工甲方验收合格，甲方付清余款，即--------元付给乙方。
4、结算面积按实际测量尺寸为准。
第五条：甲乙双方负责及工作范围
1、施工历程中，乙方必门窗须采取严格的安全保护措施，并负担其因为自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。步入施工现场，乙方必须遵守、服从土建总包方的施工管理。
2、乙方按甲方认可的洞口尺寸与确认的门窗样式制作、安装，并在框和墙体连接处的外墙面打修建防水胶。
第六条：其他事变
1、本合统一式二份，自双方代表签字盖公章后生效。若有不尽事宜双方以工作接洽单
方式确定或另行协商处理完成。如协商不妥由合同履行地法院裁决。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
时间：